當前位置:首頁 > 法律文書 > 起訴狀

      拖欠工程款起訴狀

      時間:2024-07-11 12:27:12 起訴狀

      拖欠工程款起訴狀(推薦)

        起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司

        企業性質:集體

        經營范圍:工業與民用建筑.

        流動資金:169.5萬元

        何時經何部門批準開業:______年______月份經______縣基建局批準

        地址:______縣______鄉______電話:______________________

        開戶銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________

        法定代表人姓名:_________職務:_________

        相關法律知識

        拖欠工程款怎么辦

        拖欠工程款起訴

        惡意拖欠工程款

        拖欠工程款案例

        拖欠工程款的訴訟時效

        被告單位(全稱):______市職工教育培訓中心

        地址:________市_______-______路________號

        事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

        事實和理由:

        ______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979.30元到今有承擔賠償損失的責任。

        兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

        工程結算書經甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

        從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551.87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。

        為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。

        綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《民法典》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

        訴訟請求:

        責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:

        (一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;

        (二)結算零建工程款:174551.87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;

        (三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595.88ig;______年______月至______月設備閑置費57979.30元

        以上三項合計,共242006.83元。

      此致

        ______市______區人民法院

        起訴單位:______縣建筑工程總公司

        __________公司(蓋章)

        _________年_________月________日

        附:1.本狀副本1份;

        2.書證28件。