工程欠款糾紛起訴狀范本最新
起訴單位:_______________
地址:____________________
法定代表人姓名:__________
被告單位(全稱):__________
地址:____________________
法定代表人姓名:__________
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠償乙方經(jīng)濟損失:____________
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款_______元;
(二)結算零建工程款:______元減去甲方墊付的材料款______元,應付給乙方工程款_______元;
(三)賠償乙方的經(jīng)濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金_____元;______年______月至______月設備閑置費________元;
以上三項合計,共_________元。
事實和理由:
______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為_______元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達______天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的_____余名職工無活可干,機具設備長期無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費,但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。
從______年_____月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值______元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失。《民法通時》第一百零六條規(guī)定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《民法典》第三十九條第二項一至五款和《建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定:未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規(guī)定處理。具狀訴請貴院依法審理,判準如上請求。
此致
____________人民法院
起訴單位:____________
________年_______月_____日
附:____________
起訴狀副本____份;
證據(jù)材料副本____份。